下面是小编为大家整理的2023年合同担保书格式_担保书怎么写,供大家参考。
合同担保书格式_担保书怎么写（通用16篇）
合同担保书格式_担保书怎么写 篇1
担保人：
被担保A人：贵公司司 代理人文益书 被担保B人：####有限公司 项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：
一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：
1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。
担保人：
被担保A人：
被担保B人：
年 月 日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇2
兹介绍先生(女士)到工作，本人确认被介绍人所提供的个人简历材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康、工作踏实、品行端正，未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度，本人愿意作其担保人，并愿承担公司关于担保人的职责和义务。若被介绍人有违反公司规章制度行为，请公司按章惩处。若被介绍人在贵公司工作期间发生经济或法律案件，致使贵公司利益蒙受损失，本人原负连带责任，按公司有关规定进行经济赔偿，特立此担保书为凭。
保证人：
年月日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇3
担 保 函
名单附后)要求参加昆明康辉旅行社有限公司组织的旅游团队(至20__- 月 日 )前往旅游(团号：
)。为保证客人能按期随团回国，不滞留中国台湾，本公司自愿为客人提供担保，若出现客人擅自离团、未按期回国、滞留不归的情况，本人自愿承担以下担保责任：
1、向贵司支付保证金每人人民币，本人保证接到贵公司通知后即日内付清此款项，如果未能付清此款，本人愿意承担连带担保责任;逾期付款，贵公司有权加收每日0.5%的滞纳金; 2、向贵公司支付因客人滞留不归而引起的一切费用，包括中国台湾移民署的遣送和中国公安机关的办案费、因本担保书而产生的诉讼费、律师费、差旅费等;
本人已清楚明白地了解了根据本担保书所负有的责任，谨此明示，一旦担保实现，本人放弃对担保书提出任何抗辩的权力。
本担保书自签字盖章之日起生效。特此担保!
单位负责人(担保人)签字：
联系电话:
担保人盖章(公章)：
担保日期：
年 月 日
民事诉讼中的限制出境的程序
1、当事人的申请
限制出境措施的采取，应以当事人的申请为原则，以法院依职权采取为例外。申请应书面提出，载明申请保全的事项、事实和理由，并应附有相关证据(护照号、身份证号等信息资料)。
2、申请人的担保
若错误采取限制出境措施，可能会导致被申请人遭受损失，因此，当事人在向法院提出申请的同时，应向法院提供担保，申请人拒不提供担保的，法院可以裁定驳回其申请。至于担保的方式、数额等，应根据案件的具体情况，由法院审查决定。
3、审查与执行
法院应对申请是否符合条件进行审查，采取限制出境措施应符合：(1)被申请人与未了结民事案件有直接的利害关系;(2)有采取限制出境措施的必要性，被申请人有借出境逃避民事责任的可能，如不限制其出境，将导致案件无法顺利审理，或有效裁判无法执行。但限制出境措施在一定程度上限制了人身自由，甚至有时会在国际上造成一定的影响，宜依法从严掌握。对境外企业法人在我国有尚未了结的经济纠纷案件，可对该企业法定代表人和业务的主管人员依法限制出境。
对在我国的外商投资企业，如果该企业资不抵债，应当按照公司法，中外合资经营企业法等有关法律处理，不应限制外方的代表人和投资者出境;只有在外方股东利用投资蓄意欺诈的情况下，方可限制外方股东的有关人员出境;
确需限制外方当事人出境的，要严格按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》的规定执行。具体执行过程中要特别注意有理、有利、有节。另外，还应当注意：1)凡能尽早处理的，不要等到当事人临出境时处理;2)凡可以通过其他方式处理的，不要采取扣留证件的办法;3)凡能在内地处理的，不要到出境口岸处理。
限制出境可以分别采取以下办法：1)向当事人口头通知或书面通知，在其案件未了结之前不得离境;2)扣留护照或其他有效出入境证件，但应在证照有效期内处理。注意需送达给扣留证件的证明。3)对于需要在边防检查站阻止出境的，应填写《口岸阻止人员出境通知书》，在省、自治区、直辖市进出境管理局交控。紧急情况下也可向边防检查站办理临时布控措施(48小时)，然后按上述规定补办交控手续。
4、办理限制出境应提交给出入境管理局的手续有：1)协助办理限制出入境函一份;2)协助执行通知书一份;3)填写好的边控对象通知书二份;4)填写好的法定不批准出境人员通报备案通知书二份;5)案件处于审理阶段时提交起诉书副本，如果案件已进入执行程序后，提交生效的裁判文书(裁定书、调解书、判决书等)。
合同担保书格式_担保书怎么写 篇4
本公司(全称) 负责人 ：
担保如下客人：(共 人，名单附后)会按要求在签证期内按机/船票行程按期回国，不会以任何理由滞留不归。若出现客人滞留不归或延迟归国的情况，本公司自愿承担由此给贵社带来的一切损失，并在回程(机/船票日期)后3个工作日内向 国际旅行社有限责任公司支付人民币每人伍万元整作为罚金，并承担因客人滞留不归、延期归国等现象而引起的一切相关费用，包括但不限于境外移民局的遣送费和中国公安机关的办案费、因本担保函而产生的诉讼费、律师费、差旅费等一切与本担保函有关的费用。
客人回国后于当日将护照、机/船票交回贵社统一消签。
出团日期：
年 月 日
特此保证!
本公司负责人 确认此担保函内容并具有法律效力。
负责人职务：
负责人签名(加盖公章)：
负责人电话(座机/手机)：
日期：
年 月 日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇5
兹担保，______(父亲)、______(母亲)愿意并具有足够经济能力支付女儿(儿子)______在法国留学期间的学习、生活、住宿等全部费用。所需费用将在______抵达法国后转到其在法国的账户。
父亲：______(签字)
母亲：______(签字)
日期：______
合同担保书格式_担保书怎么写 篇6
一份“保证书”
参加一个旅行团去北海道旅游。行前，旅行社通知我，日本外务省有规定(天晓得是哪门子规定)，凡中国公民单身一人去日本旅游，需向领事馆呈交一份书面保证书，否则，有可能遭到拒签。日本人花样经真透!是怕我住在中国住腻了要换换口味住到日本去?或是怕我存天下大同四海一家思想欲找日本女子相亲?还是怕我隐身日本并以此作跳板潜逃他国?搞不懂。
为了不拖累其他团友成行，同时也表示我的严重不满，更要维护咱中国人的尊严，我写了这样一份“保证书”(上海话叫“横竖横拆牛棚”，大不了不去)，与小鬼子捣捣蛋：
日本国驻上海总领馆：
本人从事新闻工作多年，因公务去贵国多次，惜从未去过北海道。
北海道的自然风光听说不错，此次适逢短期休假，故参加旅行社的“北海道六日游”。日语的我的大大的不行，没理由滞留不归。旅行结束，自当按期返国，决不想多呆一天。本人崇尚自由，天马行空独来独往乃一贯风格。假如贵国政府因本人单身前往贵国感到不放心而拒绝签证的话，那么，不去也罢，我只能替北海道的温泉酒店老板表示遗憾了。原本我是攒了大笔钱，想在那里大大消费一把的。
如拒签，希望贵馆以书面文件的形式答复本人，以示郑重。
致
礼
徐逸
没有书面文件答复，结果一切ok，我们如期出发了。
合同担保书格式_担保书怎么写 篇7
Letter of Supporting // (年月日)
To: FRENCH Embassy
Dear Sir or Madam,
We are the applicant 's parents and guarantors for his study in France, (父亲/母亲名). For better development in the future, my son, decided to go to France for further study. I am willing to provide my savings RMB **0, 000 to support my son. All the money will be transferred to his account in France when he arrived at Rennes. We guarantee that our son will have no economic difficulties in France and obey the laws and regulations. I am willing to bear all the responsibility if any problems happen.
Please give kind consideration to my son 's visa application. Thanks a lot!
I hereby to guarantee.
(申请人父亲/母亲)
Signature:
合同担保书格式_担保书怎么写 篇8
担保人：
被担保人：
一、担保人 愿意为 作经济担保。
二、被担保人 在 公司聘用期间，若出现贪污、盗窃、挪用公款或货款(物)不还，劳动合同违约等行为给公司造成经济损失，本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。
三、担保人概况：
姓名及身份证号码：
工作单位：
家庭地址：
邮编及联系电话：
四、担保人与被担保人关系：
五、担保人签字盖章：
六、请担保人工作单位证明其担保资格的真实性：
担保人工作单位负责人签字盖章：
担保人工作单位盖章：
填写时间 ：
年 月 日
备注：
1、 请附担保人和被担保人身份证复印件。
2、 担保顺序为：配偶、父母、兄弟姐妹及其他人员，员工的经济担保人应依此顺序选择，担保人应有固定收入。
3、 担保人工作单位只为担保人的担保资格的真实性作证明，不负任何经济责任或连带责任。
4、 担保人工作单位对担保资格的真实性证明时应加盖单位法人章或人事部门章。
合同担保书格式_担保书怎么写 篇9
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________
合同担保书格式_担保书怎么写 篇10
______县信用联社：
我自愿为________乡(镇)________(贷款人)在你处贷款________万元提供保证连带责任担保，如果贷款不能按期归还，由我负责偿还贷款本金及超期利息。并同意你单位与我单位协同直接从本人的工资中扣缴，直至借款本息及合同约定的其他费用还清为止，本人决无异议。
担保人(签章)：____________
____年____月____日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇11
广西中南华星机械设备有限公司：
本人自愿为购机人或承租人 与贵公司因购买或融资租赁沃尔沃挖
掘机(机型 、机号为 )所签订的编号为 《合同》、编号为 《补充协议》、编号为 《借款合同》、编号为 《委托担保合同》、编号为《融资租赁合同》(上述合同以下简称“主合同”)提供连带担保责任，并为贵司为 代垫融资租金保证责任提供连带责任的反担保。
本人担保购机人或承租人 确有稳定足够的正当收入，且信用良好，确能履行与贵公司签订的主合同。
本人担保购机人或承租人 在与贵公司签订主合同后,如出现不能或不愿意按主合同的约定履行而使贵公司发生损失，或不能履行支付租金义务，致使贵公司代垫租金的，应贵公司要求，本人无条件保证履行连带担保义务，代为偿还贵公司全部款项及所需一切费用(包括但不限于差旅费、律师费、执行费、拖车费等)，否则贵公司可依照有关法律程序处理本人所有财产。本人有义务并愿意协助贵公司督促购机人或承租人履行合同约定。一旦购机人或承租人 出现未按主合同履行义务或其他行为导致贵公司的损失，本人将应贵公司要求，代购机人或承租人 偿还已到期借款、代垫款本息及其他合理损失。
本人保证购机人或承租人向贵公司所交手续均属真实，如与事实情况不符，造成贵公司损失时，贵公司有权追究本人的法律责任。本人详细阅读了解《合同》、《补充协议》《借款合同》《委托担保合同》《融资租赁合同》等等合同的全部条款并对合同中各项内容确认无误。
本担保书自购机人或承租人 签收到前述沃尔沃挖掘机之日起生效。
本人对连带担保的上述各项内容确认无误并具法律效力。
连带担保人：
身份证号码：
地 址：
日期：
合同担保书格式_担保书怎么写 篇12
单位员工担保书范本
本人______，男，身份证号码为____________，系贵单位员工____(身份证号码为____________，以下简称被担保人)之______(两者关系)，符合担保主体资格。现自愿为______ (被担保人)按下列条件向贵单位提供担保：
一、担保范围
(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵单位规章制度，并服从工作分配;
(二) 保证被担保人选岗后，并在___月___日之前，将个人人事档案提交广安区教育局政工股或科技局;
(三)保证对被担保人毁约的行为有进行劝阻、制止的责任;
(四)保证被担保人对因其失信或失约而给贵单位造成的损失按贵单位规定进行赔偿;
(五)保证被担保人提交个人事档案时，按贵单位的规定办理一切相关手续。
二、担任责任
若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵单位造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销地同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵单位提供连带责任保证。
三、担保期限
本担保书自担保人及被担保人签字盖章后生效，至被担保人将个人人事档案提交科技局或政工股或担保人依法无法承担担保责任时止。
四、不可撤销
(一) 本担保书项下的连带责任保证不因贵单位与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更;
(二)本担保书项下的连带责任保证不因被担保人向贵单位提供其他任何形式的担保而撤销或变更。
五、附件：
担保人身份证复印件。
本担保书一式三份，用人单位、担保人、被担保人各执一份，具有同等法律效力。
担保人(盖章)：________ 被担保人(盖章)：______
家庭住址：____________ 家庭住址：____________
联系方式：____________ 联系方式：____________
____年____月____日 ____年____月____日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇13
一、愿为被担保人作经济担保人
二、被担保人姓名：
联系方式：
住 址：
父 母 姓 名：
联系方式：
家 庭 住 址：
担 保人姓名：
联系方式：
住 址：
工 作 单 位：
被担保人配偶：
联系方式：
工 作 单 位：
担保人与被担保人关系：
三.担保内容：
1、 担保方式：连带担保
2、 担保期间：自本担保书成立时至被担保人在本公司清理完 辞职或辞退手续时止。本担保书为不可撤销担保书。
3、 担保范围：被担保人在担保期限内，出现侵占、欺诈、盗 窃、挪用货款、财物被骗、丢失及不清理手续离开公司等违反公司营销规定或劳动合同
等行为，给公司造成损失的，担保人与被担保人承担连带清偿责任。
四、有一个以上担保人时，由担保人共同承担连带责任。
五、如履行劳动合同和担保义务发生争议，合同诉讼地为西安高新区人民法院。
六、本担保书所填内容真实准确是本人真实意思表示。
担保人签名：
20 年 月 日
七、担保人须由其所在工作单位，为担保人真实身份及担保资格的真实性作证明，此证
明对担保内容不承担任何责任。
单位盖章 20 年 月 日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇14
致：
自：
应德国法兰克福展览有限公司邀请，我公司——贵公司中文全称①，将参加20__年5月08日至13日在法兰克福举办的国际肉类食品加工设备展览会。我公司摊位号是6.1 A28。(观众请删除最后一句话)
兹证明王明先生1970年5月1日、G123456、总经理，刘芳女士1973年8月12日、销售经理②是我公司正式职员，受我公司委派于5月05日至5月17日(展商允许在外停留时间，不得延长)③或5月06日至5月14(观众允许在外停留时间，不得延长)④参加上述展览会。我公司承担其所有出国费用包括国际往返机票、在国外食宿、交通及医疗保险等，并保证其按期回国。
公司中文名称：
法兰克福展览(上海)有限公司北京办事处 贵公司中文全称①
公司英文名称：
法人代表签字：
日期
公 章
合同担保书格式_担保书怎么写 篇15
________________________银行; 法定代表人：________职务：____ 地址：________邮码：____电话：____ 借款方：________________________ 法定代表人：________职务：____ 地址：________邮码：____电话：____ 担保方：________________________
担保借款合同
贷款方：________________________银行;
法定代表人：________职务：____
地址：________邮码：____电话：____
借款方：________________________
法定代表人：________职务：____
地址：________邮码：____电话：____
担保方：________________________
法定代表人：________职务：____
地址：________邮码：____电话：____
三方经过充分协商，特签订本合同。
第一条自____年____月____日至____年____月____日，由贷款方提供借款方____贷款____元。借款、还款计划如下：
分期借款计划
分期还款计划
日期
金额
利率
用途
日期
借款本金
第二条贷款方应按期、按额向借款方提供贷款，否则，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金，违约全数额的计算，与逾期贷款罚息同。
第三条贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调整的新利率和计息办法计算。
第四条借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。
第五条借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数，按借款利率的50%计算。
第六条借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期，借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请，经贷款方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半，贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款，加收罚息。
第七条借款方的借款由担保人用____________作担保。
第八条贷款到期后一个月，如借款方不按期归还本息时，由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还本息和逾期罚息。
第九条补充条款
第十条本合同一式四份，借贷款双方各持正本一份，担保方一份，____公证处一份。
第十一条本合同经三方签字之日起生效。
贷款方：_______________________(章)
代表人：____________
借款方：________________________(章)
代表人：____________
担保方：________________________(章)
代表人：____________
____年____月____日
合同担保书格式_担保书怎么写 篇16
根据(借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)美元(或其他外币)，配套人民币贷款(元。本保证人同意?为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元整(大写)，和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在字第号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
推荐访问:担保书 合同 格式 合同担保书格式_担保书怎么写 合同担保书格式_担保书怎么写(通用16篇) 合同担保书怎么写范文